Договор на строительство индивидуального жилого дома

Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Срок действия настоящего Договора: 1. Настоящий договор строительного подряда с физическим лицом вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Материалы необходимые для выполнения Работы поставляются Подрядчиком в счет стоимости указанной в настоящем Договоре. С момента подписания настоящего Договора указанная стоимость считается фиксированной и может быть увеличена только в случае внесения изменений в Проект. Оплата Работ осуществляется Заказчиком поэтапно, в следующем порядке: 2. Все расчеты производятся в рублях РФ. В случае нарушения графика платежей со стороны Заказчика Подрядчик имеет право приостановить работы на срок равный времени задержки платежа.

Договор на строительство коттеджа, пожалуй, можно сравнить с авиабилетом. Контракт на строительство частного дома относится к договорам фирмы (индивидуального предпринимателя или частного лица,​. Предмет договора. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству индивидуального жилого дома (далее. Информация об этой странице недоступна.

Договор подряда на строительство жилого дома

Материалы необходимые для выполнения Работы поставляются Подрядчиком в счет стоимости указанной в настоящем Договоре. С момента подписания настоящего Договора указанная стоимость считается фиксированной и может быть увеличена только в случае внесения изменений в Проект. Оплата Работ осуществляется Заказчиком поэтапно, в следующем порядке: 2. Все расчеты производятся в рублях РФ. В случае нарушения графика платежей со стороны Заказчика Подрядчик имеет право приостановить работы на срок равный времени задержки платежа.

Договор подряда на строительство жилого дома

Техническое задание, смета и план-график должны быть согласованы и подписаны сторонами не позднее 20 двадцати дней со дня подписания настоящего договора. Дата подписания является исходной датой для исчисления сроков, указанных в плане-графике. Заказчик обязуется обеспечить подрядчика всеми необходимыми для строительства материалами и предоставить под строительство земельный участок площадью 0,67 га по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Строительная, 174. Стоимость работ устанавливается сметой, являющейся приложением к настоящему договору.

Все расчеты производятся в рублях. Налог на добавленную стоимость на выполняемые работы должен быть указан по каждой позиции сметы отдельно и в целом по итогу и при оплате выделен отдельной суммой в платежном поручении заказчика. В случае досрочного расторжения договора до завершения работ подрядчик обязуется возвратить заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в течение 10 десяти банковских дней с даты получения требования заказчика.

По завершению работ подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки работ. Заказчик с участием подрядчика принимает результат работ и в течении 5 пяти календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки работ обязан направить подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок оформленный заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ заказчика от приемки работ подрядчику не поступят, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

В случае мотивированного отказа заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты заказчика, за счет подрядчика. В случае досрочного выполнения подрядчиком работ заказчик может досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. В случае прекращения работ по указанию заказчика стороны обязаны в 3-дневный срок со дня прекращения работ составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах подрядчика.

После составления акта стороны должны в течение 5 пяти дней произвести взаиморасчеты с учетом выполненных подрядчиком работ и перечисленного ранее аванса. За несохранность материала, оказавшегося во владении подрядчика, последний несет ответственность. Заказчик отвечает за невозможность использовать предоставленный им материал без ухудшения качества работ.

Материалы, не соответствующие указанным в технической документации образцам, подлежат замене заказчиком в 5-дневный срок. Если материалы, переданные заказчиком, подрядчик не может использовать по причине отсутствия у него необходимого оборудования, заказчик освобождается от ответственности.

Если заказчик не обеспечит подрядчика в срок строительными материалами, последний не несет ответственности за изменение сроков окончания работ. Уплата пени не снимает обязанностей сторон по завершению работ и соответственно их полной оплаты.

Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания уполномоченными представителями сторон. Если в ходе строительства возникнет необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, подрядчик обязан известить об этом заказчика и при неполучении от него ответа в 3-дневный срок приостановить работы.

На заказчика возлагается возмещение причиненных просрочкой убытков, если он не докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. Дополнительные работы оплачиваются заказчиком если подрядчик докажет необходимость действовать в интересах заказчика немедленно.

Если подрядчик выполнит дополнительные работы, не получив ответа от заказчика или получив от заказчика отказ, последний имеет право отказаться от их оплаты и от возмещения убытков. Подрядчик имеет право требовать дополнительной оплаты разумных расходов, понесенных им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации. Подрядчик не обязан доказывать разумность своих действий.

Как составить договор подряда на выполнение услуг, читайте тут. Заказчик обязан передать подрядчику в установленном порядке утвержденную проектно-сметную документацию, план-график, техническую документацию, строительные материалы, оборудование, обеспечить непрерывность финансирования строительства, принять от подрядчика по акту сдачи-приемки законченный строительством жилой дом.

Заказчик обязан оплатить работы. Заказчик обеспечивает подрядчику доступ к объекту, необходимый для нормальной работы. Подрядчик обязуется начать выполнение работ не позднее следующего за днем заключения договора рабочего дня и выполнить работы в срок, указанный в договоре.

Подрядчик гарантирует сохранение качества результата выполненной работы в течении трех лет, начиная с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, при условии выполнения заказчиком соответствующих требований, указанных в технической документации. Условия послегарантийного обслуживания определяются отдельным соглашением. Подрядчик обязуется передать заказчику вместе с результатами работы и техническую документацию. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.

Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом подрядчика не позднее 30 тридцати календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, в следующих случаях: 7. Если выполнение работ по договору подрядчиком будет задержано более чем на 90 девяносто календарных дней; 7.

Если подрядчик не приступает к выполнению работ по договору в течении 30 тридцати календарных дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 7. Если подрядчик допустил в работе существенные отступления от договора. Во всех этих случаях подрядчик обязан в течении 20 двадцати банковских дней с момента получения требования заказчика вернуть денежную сумму, перечисленную подрядчику в части, превышающей стоимость фактически выполненных и принятых заказчиком работ.

Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным в следствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения договора.

К таким обстоятельствам стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств в следствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее пяти дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую сторону.

Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться актом, выданным соответствующим компетентным органом. Если указанные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив другую сторону за 30 тридцать календарных дней до даты расторжения. В этом случае стороны обязана произвести взаимные расчеты с учетом выплаченных авансовых платежей и стоимости фактически выполненной работы.

После произведенных взаимных расчетов стороны не вправе требовать друг от друга возмещение каких-либо иных убытков. Разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, стороны разрешают путем переговоров. В случае если согласия достичь не удастся, то все споры и разногласия по настоящему договору стороны передают на рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области. К настоящему договору прилагается в качестве его неотъемлемой части: Техническое задание по построению жилого дома; План-график выполнения работ по построению жилого дома; Смета работ по построению жилого дома; Требования по эксплуатации жилого дома.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента окончания выполнения сторонами обязательств по договору. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

Договор подряда, строительного, подрядчик физическое лицо

Техническое задание, смета и план-график должны быть согласованы и подписаны сторонами не позднее 20 двадцати дней со дня подписания настоящего договора. Дата подписания является исходной датой для исчисления сроков, указанных в плане-графике. Заказчик обязуется обеспечить подрядчика всеми необходимыми для строительства материалами и предоставить под строительство земельный участок площадью 0,67 га по адресу: г. Нижний Новгород, ул.

Договор подряда на строительство дома

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Техническое задание, смета и план-график должны быть согласованы и подписаны сторонами не позднее дней со дня подписания настоящего договора. Дата подписания является исходной датой для исчисления сроков, указанных в плане-графике. Заказчик обязуется обеспечить подрядчика всеми необходимыми для строительства материалами и предоставить под строительство земельный участок площадью га по адресу:. Стоимость работ устанавливается сметой, являющейся приложением к настоящему договору. Все расчеты производятся в рублях. Налог на добавленную стоимость на выполняемые работы должен быть указан по каждой позиции сметы отдельно и в целом по итогу и при оплате выделен отдельной суммой в платежном поручении заказчика.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как получить разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Каркасный дом своими руками

Примерная форма договора подряда на строительство индивидуального жилого дома

Предмет договора 1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1. Для выполнения указанных в пункте 1. Работа, указанная в пункте 1.

Договор подряда на строительство индивидуального жилого дома

Акты приема-передачи Правовое регулирование договора подряда на строительство индивидуального жилого дома. Форма договора Рассматриваемый договор является частным случаем договора строительного подряда, который регламентируется специальными нормами пар. К отношениям подряда по возведению объекта индивидуального жилищного строительства далее — ИЖС также применимы положения параграфа 2 о бытовом подряде в том случае, если заказчиком является гражданин-потребитель п. Так как жилой дом, как правило, возводится для удовлетворения бытовых нужд гражданина, в большинстве случаев в рассматриваемом договоре именно он выступает в роли заказчика. Кроме того, при составлении договора подряда на строительство дома стороны должны учитывать ряд иных нормативно-правовых актов: Градостроительный кодекс РФ от 29. Для данного договора необходимо соблюдение письменной формы исходя из общих норм ст.

Договор подряда на строительство дома

Данные нормы регулирую исключительно договорные правоотношения, возникающие между подрядчиком и заказчиком. Но кроме них действуют также и другие нормативно-правовые акты, которые необходимо учитывать при строительстве дома. Все вышеуказанные законодательные акты предусматривают определённые правила и требования, которые необходимо учитывать при строительстве дома.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор о строительстве дома - на что обратить внимание?
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 2
  1. kathesriru

    Что это слово означает?

  2. diaglycanre

    Присоединяюсь. И я с этим столкнулся.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных